Általános Vállalkozási Feltételek
Ezen általános vállalkozási feltételek érvényesek mindazon esetekben és kérdésekben, amikor a Felek írásban nem állapodnak meg ettől eltérően. Az általános vállalkozási feltételek részét képezik a szerződésnek, abban az esetben, ha szerződés készül. A szerződés szövege és a jelen „Általános szerződési feltételekben” foglaltak egymásnak ellentmondanak, akkor a szerződésben foglaltak az irányadóak.
1. A szerződés létrejötte
A vállalkozási szerződés az írásbeli ajánlat írásban történő visszaigazolásával, vagy az ajánlat alapján szerződés aláírásával jön létre.
Ajánlattételre a Megrendelő hívja fel a Vállalkozót, vagy a Vállalkozó önálló ajánlattételt kezdeményez.
A Vállalkozót az általa tett ajánlat 30 napig köti. Ezt követően jogosult az ajánlatot módosítani vagy attól elállni.
Amennyiben a szerződés nem jön létre, a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát nem használhatja fel.
2. A szerződés teljesítése
Vállalkozó a szerződés teljesítése során megfelelő szakértelemmel, gondosan, a szerződés feltételei és az irányadó jogszabályok szerint jár el.
Vállalkozó a szerződés teljesítése során jogosult közreműködőt / alvállalkozót igénybe venni. Ezek igénybevétele esetén úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
Amennyiben a közreműködőt / alvállalkozót ill. egyéb más személyt a Megrendelő biztosítja, úgy ezek szakmai, munka- és biztonságvédelmi, felkészültségéért a Vállalkozó nem felel.
A Megrendelő által a teljesítéshez biztosított közreműködő, alvállalkozó vagy más személy igénybevételével felmerülő minden költséget Megrendelő visel.
Vállalkozó a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja.
3. Adat és eszközszolgáltatás
A Megrendelő a szerződés teljesítése során köteles a szerződés teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésére álló információt és adatot, egyéb dokumentumot, eszközt és felszerelést, költségmentesen Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésére úgy azokat köteles beszerezni, vagy ha ezt a Vállalkozó vállalja külön díjazás ellenében azok beszerzésével Vállalkozót megbízni. Az adatok, információk, dokumentumok és/vagy eszközök késedelmes szolgáltatása esetén Vállalkozó jogosult akadályt közölni és határidőt módosítani. Amennyiben adatszolgáltatási kötelezettségének a Megrendelő írásbeli felszólítás ellenére továbbra sem tesz eleget, a Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni és az addig elvégzett munkájával arányos tervezési, kivitelezési díjat kiszámlázni.
A fentieken túl a Megrendelő köteles a szerződés teljesítéséhez szükséges minden Megrendelői döntést írásban a Vállalkozó tudomására hozni.
A késve hozott döntés a Vállalkozót mentesíti a teljesítési határidő késedelme miatti következmények alól.
A teljesítés határidejét, esetleges részhatáridőket a szerződés határozza meg.
4. Ellenőrzés
Megrendelő a tervezési/kivitelezési munkák állását bármikor jogosult ellenőrizni, a tervezőtő tájékoztatást kérni. A Megrendelő a vállalkozói teljesítés ellenőrzésébe harmadik személyt is bevonhat. E harmadik személy képviseletében eljárók nevét, a Megrendelő nevében megtehető intézkedéseiket, jogkörüket a Megrendelő köteles írásban a Vállalkozóval közölni. E közlés megtörténtéig harmadik személy a Megrendelő képviseletében nem járhat el.
5. Felek képviselői
A szerződés teljesítése során az intézkedésre, jognyilatkozat tételére jogosult képviselőket Felek a szerződésben jelölik meg.
6. Kapcsolattartás
A Megrendelő és a Vállalkozó között joghatályosan minden közlés csak írásban (pld. Faxon, postai küldeményben, személyesen átadott iratban, jegyzőkönyvben) történhet. A szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél.
7. Kártérítési Felelősség
Kártérítésre bármelyik szerződő fél a másik szerződő fél jogellenes károkozása esetén tarthat igényt.
A Vállalkozóta szerződésből következően vagy azzal összefüggésben, csak akkor terheli kártérítési felelősség a Megrendelő felé, ha megállapítható hogy a felmerült és a Megrendelő által igazolt kárt szándékosan, gondatlanul, a szakmai szabályok, és egyéb a szerződés teljesítésére irányadó jogszabályok megsértésével vétkesen okozta. Vállalkozó kártérítési kötelezettsége legfeljebb a vállalkozói díj összegéig terjed.
A Megrendelőt kártérítési felelősség terheli a Vállalkozó felé, ha a Vállalkozóval kötött szerződésben foglalt kötelezettségét szándékosan vagy gondatlanul megszegi és ezzel a Vállalkozónak kárt okozott. Az okozott kárt a Vállalkozónak kell bizonyítania.
Feleket közös kártérítési felelősség terheli harmadik Féllel szemben közösen okozott kár tekintetében a károkozásban való közreműködés arányában.
Az igényérvényesítési határidőkre és az elévülésre a Ptk. szabályai az irányadók. A kártérítés iránti igényt a kár felmerülésekor azonnal, írásban kell bejelenteni a másik fél részére.
8. Kötbérfizetési kötelezettség
A Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott határidőket betartani. Felek kötelesek egymást megfelelő időben, írásban tájékoztatni arról, ha szerződéses kötelezettségeinek határidőben nem tudnak eleget tenni.
A Megrendelő késedelme a Vállalkozó késedelmét kizárja. Ez esetben Vállalkozó mentesül a késedelem következményei alól.
Megrendelő késedelme esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő figyelmét felhívni a megrendelői késedelem várható következményeire.
Vállalkozó neki felróható okból történő késedelme esetén – a vis maior esetét kivéve - Megrendelő részére késedelmi kötbért és kártérítést köteles fizetni.
Ha a vállalkozó hibás tervet szállít, azt díjmentesen köteles kijavítani. A terv alapján végzett kivitelezés során vagy azt követően megállapított hibás teljesítés miatt a Vállalkozó kötbért köteles fizetni. Úgyszintén kötbért köteles fizetni a Vállalkozó a teljesítés érdekkörébe tartozó okból bekövetkező lehetetlenülése esetén.
A kötbér alapja: A késedelmes teljesítés ellenértéke, illetőleg a véghatáridő késedelme esetén a teljes tervezési díj, hibás teljesítés esetén a teljes tervezési díj, lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a teljes vállalkozási díj.
A kötbér mértéke: amennyiben ezt a szerződésben másként nem szabályozzák a vállalkozói díj jegybanki alapkamattal növelt értékének 1/365-d része. A késedelem számításának alapja a szerződés teljesítésének véghatárideje. A kötbér mértéke összességében legfeljebb a vállalási díj 10%-a lehet. Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a kötbér mértéke a kötbéralap 20%-a.
A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait érvényesíteni a vállalkozóval szemben.
9. Vis major
A Vállalkozó nem kötelezhető kötbér fizetésére, ha és amennyiben a vállalkozó késedelmes teljesítése vagy szerződés szerint őt terhelő egyéb kötelezettségek teljesítésének elmulasztása vis major esemény következménye. Vis majornak minősül minden olyan esemény, amely kívül esik a Vállalkozó érdekkörén, nem volt előre látható és nem vezethető vissza a Vállalkozó hibájára, mulasztására vagy gondatlanságára és általa el nem hárítható.
Ha vis major esemény következik be, a Vállalkozónak haladéktalanul írásban értesíteni kell a Megrendelőt a kialakult vis major események megszűntéről is.
Ha a vis major esemény időtartama jelentős, a Megrendelő jogosult a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a szerződéstől részben vagy egészben elállni és elszámolni.
10. Biztosítás
Vállalkozó felelősségbiztosítással rendelkezik.
Megrendelő írásban igényelheti, hogy Vállalkozó a biztosítási összeget a szerződés tárgya tekintetében egészítse ki, vagy kössön egyedi vagy a Megrendelő igénye szerinti biztosítást. A kiegészített, egyedi vagy egyéb biztosítások minden költsége Megrendelőt terheli.
11. Fizetési feltételek
A vállalkozói díjat és egyéb a Vállalkozót megillető összeget a Megrendelő számla ellenében a szerződésben meghatározott pénznemben és határidőben átutalással fizeti meg.
A Vállalkozó rész- illetve végszámláját a minkét fél arra felhatalmazott képviselője által aláírt teljesítést igazoló jegyzőkönyv kíséretében nyújthatja be. A teljesítést igazoló jegyzőkönyv tartalmának a számla tartalmával egyeznie kell.
Amennyiben Megrendelő a fizetési határidőt elmulasztja a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni Vállalkozó részére.
Ha a Vállalkozó által benyújtott számlát a Megrendelő vitatja, a számlán meghatározott fizetési határidőn belül kifogást emelhet. Amennyiben a kifogás nem volt alapos, a Megrendelő fizetési késedelembe esik és köteles késedelmi kamatot fizetni a Vállalkozó részére. Felek a számla egyeztetése során a hatályos jogszabályok figyelembevételével másként is megállapodhatnak.
12. A szerződés hatálya
A szerződés attól a naptól hatályos, amikor mindkét fél aláírásával ellátta.
13. Szerződésmódosítás
A szerződést bármely Fél kérésére módosítani lehet a Felek írásbeli megállapodása alapján. A szerződésmódosításra a szerződéskötés szabályai az irányadók.
14. Elállás a szerződéstől
Megrendelő,írásban jelezve a Vállalkozó felé, elállhat a szerződéstől. Az elállással a Vállalkozónak okozott kárt azonban köteles megtéríteni. Elállás esetén 15 napos határidő alatt a Vállalkozó a szolgáltatások leállítására és a költségek minimalizálására vonatkozóan minden intézkedést megtesz. Ezen határidő végéig teljesített szolgáltatások ellenértékét a Megrendelő köteles a Vállalkozónak megtéríteni.
Vállalkozó, írásban jelezve a Megrendelő felé, elállhat a szerződéstől, ha a Megrendelő a Vállalkozó számláját nem fizeti meg és a fizetést írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti a felszólítást követő 15 napon belül. Felmondhatja a Vállalkozó a szerződést akkor is, ha a Megrendelő a Vállalkozó szerződés teljesítését akadályozza, lehetetlenné teszi, a teljesítéshez szükséges a Megrendelő által vállalt feltételeket, kötelezettségeket nem teljesíti, az erre irányuló vállalkozói felhívást követő öt munkanapon belül.
Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
Elállás vagy a szerződés bármilyen módon történő megszűnése esetén Felek egymással elszámolnak.
15. Nyelv és jog
A szerződés és a szolgáltatás teljesítésének nyelve a magyar. Felek ettől eltérhetnek.
Az alkalmazandó jog elsősorban a magyar anyagi és eljárási jog. Felek ettől eltérhetnek. A szerződésre vonatkozó valamennyi további, a Vállalkozó és Megrendelő által kölcsönösen elfogadott feltételeket, a szerződést alkotó okmányok alkotják. A szerződésben nem szabályzott kérdésekben a Ptk. És más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A Megrendelő és a Vállalkozó mindent megtesznek annak érdekében, hogy a felmerülő vitás kérdéseket közvetlen tárgyalások során rendezzék.
16. Szerzői jog
A Vállalkozó megtartja minden, általa készített dokumentum szerzői jogát. A Megrendelő jogosultsága csak olyan célú felhasználásra terjed ki, amelyre ezek a dokumentumok készültek. A szerzői jog megsértése esetén Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik.
17. Titoktartás
Felek kölcsönösen kötelesek a szerződés teljesítése során a vállalkozással kapcsolatban, vagy a vállalkozási szerződés hatálya alatt tudomására jutott minden olyan információt, adatot, tényt és körülményt titokban tartani, üzemi és üzleti titkot megőrizni, melynek harmadik, illetéktelen személy tudomására jutása, a másik szerződő fél gazdasági érdekeit, jó hírnevét, gazdasági kapcsolatait hátrányosan érinti, sérti.
18. Nyilvános publikációk
Ha a Felek ebben másként nem állapodnak meg akkor Vállalkozó, egyedül vagy másokkal együtt, a szolgáltatásokkal kapcsolatos anyagot, dokumentációt publikálhatja.
19. Jogviták
A Felek jogvita esetén egyeztetni kötelesek, ennek eredménytelensége esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Jelen Általános Vállalkozási Feltételekre és a szerződésekre a Magyar Polgári Törvénykönyv és a szerződés tárgyára vonatkozó szakmai jogszabályok az irányadók.